ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/01
Filtra
In assenza di deleghe dei reati risponde tutto il CdA
5 Aprile 2022
[ Cassazione Penale, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 11087 – Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella
]
In assenza di deleghe su specifiche materie o attribuzioni concernenti la gestione della società, deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno
Garanzia SACE e insinuazione al passivo in caso di fallimento del beneficiario
4 Aprile 2022
[ Cassazione Civile, Sez. I, 18 gennaio 2022, n. 1453 – Pres. Genovese, Rel. Mercolino
]
In tema di finanziamenti pubblici alle imprese coperti da garanzia SACE, la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l'insorgenza di un'autonoma obbligazione "ex lege" della beneficiaria verso il garante, obbligazione
Appalti pubblici: il collaudo non costituisce il termine finale per contestare i ritardi
4 Aprile 2022
[ Cassazione Civile, Sez. I, 25 gennaio 2022, n. 2075 – Pres. Campanile, Rel. Caiazzo
]
In tema di appalto pubblico, il collaudo non costituisce il termine finale per contestare all'appaltatore i ritardi nell'adempimento, poiché tali ritardi esulano dalle questioni tecnico-contabili, che ne sono l'ambito tradizionale, ma attengono all'esatto adempimento, disciplinato delle norme generali, né il
Concordato preventivo e prededucibilità del credito del professionista
31 Marzo 2022
Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento
[ Cassazione Civile, Sez. VI, 10 agosto 2021, n. 22604 – Pres. Bisogni, Rel. Ferro
]
Mediante la sentenza de qua la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della prededucibilità ex art. 111, comma 2, l. fall. del credito del professionista (nel caso di specie: avvocato) derivante dall’attività stragiudiziale e giudiziale prestata in
Cancellazione della società dal registro delle imprese e legitimatio ad causam
31 Marzo 2022
Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento
[ Cassazione Civile, Sez. VI, 19 ottobre 2021, n. 28928 – Pres. Luciotti Rel. Lo Sardo
]
Mediante la sentenza de qua, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio consolidato orientamento in relazione agli effetti conseguenti alla cancellazione di una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (nella specie: una banca di credito cooperativo) dal registro delle
Le caratteristiche del cd. privilegio industriale
30 Marzo 2022
Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento
[ Cassazione Civile, Sez. VI, 5 agosto 2021, n. 22344 – Pres. Bisogni, Rel. Dolmetta
]
Il giudizio de quo ha avuto ad oggetto il ricorso proposto dal fallimento di una società a responsabilità limitata avverso il decreto con cui il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta ex artt. 98-99 l. fall.
Intermediazione finanziaria e forma scritta del contratto quadro
30 Marzo 2022
[ Cassazione Civile, Sez. I, 17 gennaio 2022, n. 1250 – Pres. De Chiara, Rel. Solaini
]
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, previsto dall'art. 6, lett. c), della l. n. 1 del 1991 (ratione temporis applicabile), va inteso in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore
Ripetizione dell’indebito e fallimento: dies a quo per l’esercizio dell’azione
30 Marzo 2022
[ Cassazione Civile, Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 621 – Pres. Genovese, Rel. Mercolino
]
In tema di ripetizione dell'indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di "debitor debitoris", versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto
Appalti pubblici: tempestività dell’iscrizione di riserva per la sospensione dei lavori
30 Marzo 2022
[ Cassazione Civile, Sez. I, 04 gennaio 2022, n. 113 – Pres. Scotti, Rel. Pazzi
]
In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui l'illegittimità della
Polizze abbinate a finanziamento: non vessatorietà della surroga a vantaggio del finanziatore
29 Marzo 2022
[ Cassazione Civile, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 9866 – Pres. Spirito, Rel. Cricenti
]
In caso di polizze abbinate a finanziamento, va esclusa la vessatorietà della clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato.
Composizione negoziata della crisi: ultimi orientamenti del Tribunale di Torino
29 Marzo 2022
[ Tribunale di Torino, 23 febbraio 2022 – G.U. Miglietta
]
Con Ordinanza del 23 febbraio 2022, il Tribunale di Torino, nell'ambito di una procedura negoziata della crisi, ha confermato le misure protettive del patrimonio necessarie a condurre a termine le trattative con i creditori, al fine di individuare una soluzione
